（小额）铜陵市狮子山高新区科创园9#、**#厂房****配电工程定点抽签公告

*、项目情况

1、项目地点：铜陵市狮子山高新区科创园

2、项目范围：铜陵市狮子山高新区科创园9#、**#厂房****配电工程主要包括外线敷设T接、****高压环网柜、干式变压器、高压配电柜、低压配电柜、配管、配线、电缆井、电缆铺设等，具体按照图纸、总说明、工程量清单、本定点抽签公告及其附件所载明的内容，确保通电验收。

3、工 期：**日历天。

4、项目控制价：*******.**元（含招标人暂列金额***元）。

5、质量标准：合格。

6、项目成交价：以控制价为基础下浮**%（暂定金额不下浮），即*******.**元（含暂定金额***元）为本工程成交价。

*、项目的资格条件

1、投标人资质要求：

①投标人须为“铜陵市小额工程企业备选库”中配电类别中企业。（名单详见铜陵市交易中心网站“定点库”栏）。

②拟派项目负责人（建造师）资格要求：机电安装工程专业*级及以上注册建造师资格，并具有有效的安全考核证书（B证），拟派的建造师不得有在建工程。

*、特别说明

1.本项目采用不见面开标。 

不见面开标大厅登录方式：铜陵市公共资源交易中心网站（****://********.**.***.**/*******/），选择不见面开标大厅登录。具体操作详见中心网站下载专区的《铜陵市不见面开标大厅-操作手册（投标人）》。

2.请小额库成员单位在本公告规定的抽签时间前，上传投标函，在投标截止时间之前使用**锁自行登*不见面开标大厅观看现场直播并完成投标函解密工作。

*、定点抽签时间及方式

1、定点抽签时间：****年2月**日，下午1时**分

定点抽签地点：铜陵市公共资源交易中心*楼开标*室。

2、项目建设单位代表在上传投标函并完成解密工作的库内企业中随机抽取*家单位作为本项目的成交单位。

3、开标现场由市公共资源交易监督管理局、市公共资源交易中心、招标人、招标代理机构以*方人员共同见证抽取，抽取结果在铜陵市公共资源交易中心网站公示。

*、重要提示

1、本项目的解密时间：抽签前**分钟起至抽签时间止。逾期未解密者，不参与本项目抽取。

2、在成交结果公示期内，成交单位需向招标人（招标代理）提供投标函中拟派建造师的身份证、注册证书及安全生产考核B证进行核验。 

3、各库内企业需认真核验本项目的工程量清单及控制价，中标后放弃无故放弃中标资格的，将交由铜陵市公共资源交易监督管理局做相关处罚。

4、若本项目无库内企业报名参与，项目流标。

5、具备有效的*级（含）以上的承装（修、试）电力设施许可证（需同时具备承装、承修、承试*个类别）,并具有有效的安全生产许可证。（抽签结束后*个工作日内通过国网安徽省电力公司铜陵供电公司查验合格，否则将取消作为成交单位资格。）

*、其他说明

存在下述情形之*的，不得作为成交单位。

1、受到招投标行政监管部门和政府行业监管部门限制投标的行政处罚，至投标截止之日仍在处罚期内。

2、被铜陵市住建局纳入“黑名单”管理的失信企业。

3、被铜陵市公共资源交易监管部门记录的不良行为累计分值在**分（含）-**分（不含），且最近*次不良行为记录公布日距开标日未超过3个月；

4、被铜陵市公共资源交易监管部门记不良行为记录累计分值在**分（含）-**分（不含），且最近*次不良行为记录公布日距开标日未超过6个月；

5、被铜陵市公共资源交易监管部门记不良行为记录累计分值达**分（含）以上，且最近*次不良行为记录公布日距开标日未超过**个月。

6、投标人或拟派项目经理（项目负责人）被人民法院列入失信被执行人的，不得推荐为中标候选人；

7、投标人近*年内被人民检察院列入行贿犯罪记录的。

*、履约保证金

1、项目抽取成交单位后，成交单位须提交履约保证金，履约保证金金额为成交价（不含暂列金）的**%（其中建造师2%；工期5%；质量3%），以现金转账（交到招标人帐户）、银行保函、保证保险*种形式的任意*种形式提交履约担保，提供银行保函、保证保险的单位须经发包人认可。履约担保期须为领取中标通知书之日起，至按发包人要求报送合格的竣工档案资料和结算资料之日。

2、若提供银行保函、保证保险已到期，但工程仍未完工，应当续保至结算审计资料合格提交之日，否则按应予续保金额的3倍银行同期贷款利息支付给发包人作为违约金，同时，则招标人有权暂扣合同价（不含预留金）5%的工程款作为履约担保；履约担保待竣工验收合格后，承包人无其他违约行为的，办理移交，并按发包人要求报送合格的竣工档案资料和结算资料后，**日内予以退还（无息）。

*、招标代理费支付

招标代理费共计*****元，由中标单位支付。 

*、工程款支付

双方约定工程款（进度款）支付的方式和时间：（工程款支付不含暂列金额）标内暂定量和经济（工期）签证，必须同步提供经监理、招标人、承包人*方确认的己完合格的确认或经济（工期）签证单，报跟踪审计单位（*份原件两份复印件）、招标人造价审计部（*份原件），否则对标内暂定量不支付进度款。

（1）本工程进度款（不含工程变更及经济签证所发生的费用）每月按实际已完工合格工程量的**%支付。本工程完成预验收合格后，付至本工程合同价款（不含暂列金）的**%后停止支付；

（2）本工程竣工验收后，工程竣工资料齐备移交档案馆后付至实际完成价款工程合同价款的 **%；合格的工程审计资料送至审计部门后付至实际完成价款合同价款的**%；竣工结算审核结束后付至审定总价款的 **%；其余 3%作为工程质量保修金，待工程保修期满后*次性付清（均无息）。第*次支付工程款前，承包人须配合建设（代建）单位完成施工许可证、农民工专用帐户、农民工保障金、施工许可要求的保险等相关手续，否则发包人有权不予支付工程款，并追究其他相关责任。（付款方式同时受合同专用条款3.7履约担保约束）

（3）每次支付进度款必要前提是：农民工工资台帐、农民工资专用帐户流水，施工进度资料同步、业主监理发现的问题己整改、回复；经济签证己办理；否则，发包人有权不支付进度款，造成的*切后果由承包人承担。

*、清单最高投标限价编制原则

1、依据****年《安徽省建设工程工程量清单计价办法》及配套的工程计价定额和相关费用定额等组价。

2、材料**参考****第1期《铜陵工程造价》并结合市场价。

3、增值税税率为9%，执行安徽省建设工程造价管理总站造价〔****〕7号文。

4、工程相关计价规范和有关文件等。

**、中标通知书领取

1、中标公示结束2日内，中标人按本公告规定联系代理机构支付招标代理服务费。

2、中标通知书由中标项目经理或中标单位法人代表本人携身份证、投标资料（营业执照复印件+资质证书复印件+报名要求资料）、有效的*级（含）以上的承装（修、试）电力设施许可证和代理服务费支付凭证到招标人处领取，否则不予发放，如超过1日不来领取，招标人向相关主管部门报告，有权取消中标人中标资格。

**、合同**形式

采用单价合同。

综合单价包含的风险范围：1、投标综合单价为固定单价（因本专用条款**.1市场**波动引起的调整和本专用条款**.4.1条除外）。

风险费用的计算方法：随招标文件挂网的招标资料范围内，由于工程量清单项目误差或数量误差引起工程合同价调整在正负5%以内的（含本数），发包人对此部分将不予调整；如发包人提供的工程量清单项目误差或数量误差引起中标工程合同总价调整超过正负5%的，承包人在中标后（以中标通知书签发日期为准） **天内提出书面质疑材料（附详细计算书），经发包人确认属实后，超过合同总价 5%以外部分造价办理结算时给予调整；如逾期提出质疑*概不予认可，结算不再调整 。工程量清单内暂定量因据实结算，不纳入数量误差范围。

风险范围以外合同**的调整方法：因设计变更、经济签证、暂定量的调整等造价的合同价款的调整应据实调整。工程量清单及编制说明描述的工程做法与招标图纸不符的，报价时首先以工程量清单、编制说明描述的工程做法及图纸（设计）勘误为准，除此之外以招标图纸为准。中标后按施工图纸或按招标清单施工由招标人确定，结算按实际做法调整。

**、合同签订

成交单位提交履约保证金后，带中标通知书；缴纳履约保证金单据（或保函）；项目经理注册建造师证书、安全考核证书B证、身份证；公司营业执照及资质证书、有效的*级（含）以上的承装（修、试）电力设施许可证（需同时具备承装、承修、承试*个类别）原件及复印件（4份）到项目单位签订合同。

**、开工要求

中标人在领取成交通知书后2日内组织完成进场前所有准备工作（熟悉图纸提请建设单位会审、资料报验、材料准备等），第3日即为开工日（招标人另有通知除外）。中标单位无正当理由在领取中标通知书3日内未交纳履约保证金或领取成交通知书3日内未进场，招标人有权取消其中标资格，重新组织招标。

**、踏勘现场要求及其它要求

1、本项目要求投标人自行勘查现场，充分了解施工场地及周边地形环境、房屋现状、交通人流、作业面、水平垂直运输、杆线、变压器、天然气管道、建筑物、构筑物等*切因素结合本项目内容做细致调查与分析，做出自己的判断，总价中考虑相关费用成本。

2、施工中应加强对施工范围内及周边设施（地理管线、天然气管道、地上杆线、地下设施、基坑边坡沟涵、周边市政等）的保护措施，严禁野蛮施工，如有损坏应无条件修复。

3、本工程位于在建工程集中地区，人流车流多，施工安全隐患较大，需做好安全防护等措施。

4、投标人应结合本项目内容自行勘察现场，分析所有影响施工的因素，投标时综合考虑，结算不再以不了解现场情况为由而提出索赔。

5、投标人投标前需自行踏勘现场，充分了解施工现场情况，保证采取*切措施完成本项目内容的相关费用已综合考虑在总价中。

6、施工用水、用电、施工区域围挡、排水、交通组织及疏导、进出场道路修整等由承包人自行解决，费用已包含在总价中不再另行计取费用。涉及青苗补偿、渣土外运、交通组织及疏导需按交通管理部门要求办理，费用由承包人承担，发包人配合、协调。

7、该工程严格要求做到安全文明施工，现场保持整齐清洁，无建筑垃圾，无扬尘（湿法作业），符合铜陵市执法管理局各项要求；未作好现场防疫工作造成整改与停工的责任由承包人承担。并全额扣回安全文明措施费。工程承包过程中*切安全责任均有中标单位承担，概与招标人无关。

8、中标人必须确保项目完工后，能通过铜陵市供电部门验收，并能够接通市政供电电源。项目验收和接通电源、装表、搭火T接所发生的*切费用包含中标价中，招标人不再另行支付。本工程材料及设备的选购均要符合市供电公司程序要求及质量要求；否则造成的*切责任和经济后果均由中标人承担。

9、中标人需无条件配合跟踪审计、招标人内审、审计部门审计。本工程竣工结算以审计部门审计结果作为竣工结算依据，施工单位应按照合同约定及时（以竣工验收合格之日**天内）上报合格的结算资料。承包人工程结算资料不及时报送，或者对审计中没有正当理由不接受审计部门审计结果的，建设方有权不予办理结算，造成的*切后果施工单位自行承担。

对审计中没有正当理由，不接受审计部门审计结果的施工单位，按合同价（扣除暂列金额及标内未实施项目造价）的 **%与承包人结算，造成的*切后果施工单位自行承担。

未按合同约定的时间提交合格的审计结算资料的，按合同价（扣除暂列金额及标内未实施项目造价）的 **%与承包人结算。

根据审计（或内审)部门要求，对隐蔽工程若须进行破坏性抽查，承包人需按审计部门要求组织实施、恢复等并承担由此产生的相关费用。如承包人拒不配合，造成的审计进度延误等其它后果，由承包人自行承担。

**、服从相关总承包施工单位管理（如有）。如因承包人原因造成第*方损失的，承包人须赔偿损失并处以同等金额罚款。

**、质保期：资产移交送电后无偿保修3年。

**.承包人需无条件配合9#**#厂房主体施工单位相关专业的施工，确保主体工程电梯验收，消防验收；承包人需无条件服从9#**#厂房室外施工单位管理与图纸技术对接，避免重复开挖、己完工程成品破坏。承包人施工前，严格做好定位放线、标高控制，做好与周边地下管线避让与对接，做好与室外施工单位、主体施工单位的技术交底和对接，确保供电验收与消防验收。承包人违反本条，工期不予顺延，造成主体与室外工程损失，负责恢复或赔偿。

**. 由于本工程系9#**#厂房配套工程，部分工程量可能与主体己施工的工程量重合，对重合且未予施工的工程量发包人将据实扣除；特别是对于配电房内的照明（应急照明）系统、管线、开关插座、气体灭火、烟感温感、排风机、配电箱、室内电缆沟的走向施工、室内地坪结构层施工、室内装饰施工，应避免与主体重复施工，施工前须取得发包人现场代表和主体单位的书面确认，否则不予计取。但在主体单位招标范围的，应当由主体单位施工，不得由本供电工程承包人施工。

**、招标代理机构及联系方式 

建设单位：************* 招标代理：****************

联 系 人：** 联 系 人：**

联系电话：****-******* 联系电话：***********

联系地址：铜陵市北斗星城**号楼*楼 联系地址：铜陵市天山大道绿源大市场*期**#楼 

铜陵市公共资源交易中心工程科

联系人：**

联系电话：****-*******

联系地址：铜陵市投资大厦*楼工程科（铜井路与学士路交叉口）