项目状态: 正在招标
采购类型: 总部组织直属单位实施服务类招标项目
鲁能集团、都城伟业集团
****年度第**批次集中采购工程服务类招标
招标公告
招标编号:****-******22-****-****-****
本(批)招标项目为鲁能集团、都城伟业集团****年度第**批次集中采购工程服务类招标,招标人为鲁能集团、都城伟业集团(详见附表*),招标项目资金来自自筹资金,出资比例为***%,并委托山东鲁能*公招标有限公司为招标代理机构。项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。
详见附表*。
3.投标人资格要求
★本次招标要求投标人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织,并在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目的能力。
投标人应同时满足通用资质要求及专用资质要求。
3.1 投标人须满足如下通用资格要求:
(1)取得国家法律、法规、部门规章及规范标准规定的有效许可证。取得招标文件要求的有效认证证书。
(2)法定代表人或单位负责人为同*人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同*标包投标或者未划分标包的同*招标项目投标。
(3)根据国家电网有限公司《供应商不良行为处理管理细则》、《关于供应商不良行为处理情况的通报》及鲁能集团、都城伟业集团《关于供应商不良行为处理情况的通报》的规定,不存在导致其被暂停中标资格或取消中标资格的不良行为且在处理有效期内;不得存在《招标投标法》第**条、《招标投标法实施条例》第**条所列违法行为,开标日前1年内被司法机关立案、判决结果为败诉(拖欠农民工工资)并承担主要责任。
(4)根据最高人民法院、国家发改委等9部门联合印发的《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》的规定,投标人不得被人民法院列为失信被执行人。
(5)根据《关于对电力行业严重违法失信市场主体及其有关人员实施联合惩戒的合作备忘录》的通知(发改运行[****]***号)要求,投标人不得被纳入电力行业市场主体严重违法失信“黑名单”。
(6)投标人应为*般纳税人。
3.2 投标人须满足如下专用资格要求:
详见附表*
3.3本次招标不接受联合体投标。
3.4本次招标不接受代理投标
3.5本次招标不接受代理商投标。
3.6各投标人均可就本次招标的部分或全部标包投标。
4.1本次实行发售电子版招标文件,不再出售纸质招标文件,所有招标文件及其电子版的版权均归招标人所有,不得转让。凡有意参加投标者,请按购买招标文件要求(详见附表*)购买。请于****年9月22日至****年9月**日(法定公休日、法定节假日除外),每日上午9:**时至**:**,下午14:**至**:**时(北京时间,下同)依照规定购买招标文件(电子邮件或来人办理)购买成功后方可获取招标文件。
4.2本批不收取标书费。
5.1本批次招标项目采用线上电子邮件形式投标,请投标人在****年**月**日**时**分前将压缩并加密的***格式的电子投标文件(盖章扫描的不可编辑***文件及可编辑的电子文档)以包为单位使用**邮箱发送至********@***.***,邮件名称为“鲁能**批工程包X-投标人全称”。请根据邮件附件大小合理安排充足的上传时间,若投标人的电子投标文件未加密,视为无效投标文件,不予开标。截标时间未接收到的视为弃标!
制作盖章扫描的不可编辑电子投标文件方式步骤:根据投标文件制作要求将开标文件、商务文件、技术文件、**文件所有内容制作完毕后打印→在需要签字、盖章处签字并盖章完整→将开标所有文件、商务所有文件、技术所有文件分别扫描成单独的.***文件(即所有开标文件为1个扫描文件,所有商务文件为1个扫描文件,所有技术文件为1个扫描文件,所有**文件为1个扫描文件)。根据档案管理的要求,电子投标文件必须从封皮页开始,逐页连续编写页码,包括封皮、目录、夹装在其中的各种证书影印件、图纸等都必须整体连续编页,不得中断。(如:投标文件共***页,必须从1至***连续编页)将盖章扫描的不可编辑***文件及可编辑的电子文档压缩并加密为***格式文件(***格式,加密是指的对整个压缩包进行加密,不是单个文件,请知悉!)的电子投标文件。
请将开标函单独压缩为*个文件,文件名为“鲁能**批工程包X-(包名称)-(投标人名称)开标函”开标函之外的全部文件尽量压缩在*个文件中,文件名为“鲁能**批工程包X-(包名称)-(投标人名称)投标文件”,如实在太大可分为两个压缩文件,密码须保持*致。
投标人在提交电子版投标文件前,须自行检查确认该电子版压缩包可正常解压且内容可读。对于不可读取的电子版内容将不作评审。(若电子版内容在随机选取的不少于*台电脑上均无法打开,则视为其电子版文件不可读取,投标人将承担投标失败的风险)
5.2投标截止时间后代理机构于**:**-**:**之间将监督人员的邮箱号码发送至按时递交投标文件的投标人授权邮箱,请注意及时查收并在接收到监督人员邮箱后及时将解压密码发送过去(邮件命名为:“鲁能**批工程包X-(包名称)-(投标人名称)密码”,邮件内容为密码。)!
5.3本批次招标项目,投标人不需要递交纸质投标文件,若后期需要补交纸质投标文件将另行通知。
5.4本批次投标文件以盖章扫描的不可编辑***电子版投标文件为准。
5.5若投标人的电子投标文件未加密,视为无效投标文件,不予开标。
5.6未按本公告要求获取招标文件的投标,招标人不予受理。
5.7开标采用腾讯视频会议的形式进行直播,直播链接于开标前另行通知。
6.发布公告的媒介
本次招标公告在“中国招标投标公共服务平台”(***.*************.***)、“国家电网电子商务平台”(****://***.****.***.**)及“鲁能集团电子商务平台”(*****://******.***********.***/******)上发布。
7.1投标保证金应以电汇、网银、银行保函、投标保证保险方式提交,从投标单位基本账户转出,不接受、支票、汇票等其他投标保证金形式。招标文件其他章节投标保证金要求与招标公告不*致的,均以招标公告为准。
7.2投标保证金以标包为单位提交,如投标人提交的投标保证金不足,则该标包的投标将被否决。投标保证金提交时,在付款摘要中注明“××投标保证金”(如:包1大连鲁能金石滩美丽汇项目精装修投标保证金),并确保投标保证金在投标截止时间之前到账,投标人在递交投标文件的同时提供投标保证金汇款单复印件和加盖公章的“基本账户银行开户许可证”复印件或基本存款账户银行证明;投标保证金以银行保函方式提交的,银行保函的有效期应与投标有效期*致,封装递交银行保函原件;投标保证金以投标保证保险方式提交的,仅接受批次投标保证保险(被保险人:山东鲁能*公招标有限公司),封装递交保单原件。
7.3投标人投多个标包的,如果投标人提交的保证金总额不足,且未逐*对应保证金相应标包的,按照以下原则处理:
7.3.1.投标人提交投标保证金明细表且各标包均按顺序列明的,按照明细表中的顺序,确定投标保证金对应的标包;
7.3.2.投标人未提交投标保证金明细表或提交的明细表无法确定各标包之间先后顺序的,按照招标文件发布的标包顺序确定。
如仍无法确定投标保证金对应标包的,则所投标包均视为未提交投标保证金。
7.4投标保证金有效期应与投标有效期*致。
7.5投标保证金收款账号:
公司名称:山东鲁能*公招标有限公司;
开户银行:中国银行济南天桥支行
账号:***** **** ***
以上为投标保证金专用户,请注意。
7.6根据国家电网公司会计核算要求,请首次在*公招标公司参加投标的投标人,在项目开标前,按照要求将以下文件和信息,发送至山东鲁能*公招标有限公司财务专用邮箱******@***.***。
①投标人的营业执照、税务登记证、组织机构代码证(*证合*单位为*证)、开户许可证,文件格式为:扫描件压缩为*个***格式文件,发送邮件的主题格式为:“投标人公司全称(*证、开户许可证)”。
②需开具发票的单位,在标书发售截止后的3日内将以下信息以****文档格式发送邮件至财务专用邮箱******@***.***,发送邮件的主题格式为:“**公司发票信息”。不按时间及内容要求提供信息的,默认不需发票,无法取得发票的责任由投标人承担。
所需发票类型 | 增值税专用发票(纸质) | 是/否 |
增值税电子普通发票 | 是/否 | |
增值税发票开票信息 | 单位名称 |
|
纳税人识别号 |
| |
地址、电话 |
| |
开户行、账号 |
| |
发票领取方式 | 现场领取 | 是/否 |
邮寄到付 | (邮寄信息) | |
电子发票接收邮箱 | (电子邮箱地址) |
没有上述信息或信息不完整、不正确的,将影响贵单位的投标保证金退回。
8.联系方式
招标人:详见需求*览表
地址:详见需求*览表
招标代理机构:山东鲁能*公招标有限公司
地址:山东省济南市市中区经*路**号鲁能集团*楼
邮编:******
项目经理:***
联系邮箱:********@***.***
电话:****-********
财务经理:李经理
电话:****-********
9.合规声明
招标文件(包括商务部分和技术部分)不符合国家法律法规规定的,以国家法律法规规定为准。
****年9月**日
附表*
需求*览表
包号 | 招标人 | 项目名称 | 项目地点及概况 | 招标范围 | 计划工期要求 | 备注 |
** | ************** | 优山美地D区***大户型门窗工程 | 该项目位于北京市顺义新城第**街区,东至裕园路,西至规划路,南至馨园*路,北至安庆街。 | 本次招标的范围为**#楼-***#楼,共**栋别墅门窗,其中*组团为:**#-***#楼,共8栋别墅门窗,*组团为:***#-***#楼,共7栋别墅门窗。铝合金门窗、铝合金防水天窗的附框及防水层、主框、门窗扇、窗纱、电动遮阳*叶、窗井通风铝合金*叶窗及*金的制作、安装、发泡、打胶、防雷接地、试验检验、运输保存均由门窗施工单位负责,还需完成门窗的节能检测和验收等各项有关门窗工程的事宜。带电动庶阳*叶的门窗预留电源接口。电动天窗配电及控制系统由门窗单位制作安装调试(电源由总包预留位置接至电动天窗插座)。门窗系统采用高性能****系列铝合金断桥系统,开启扇均配纱窗。门窗型材表面处理为内外都是氟碳喷涂处理,色号需甲方封样确认。门窗玻璃采用6超白+**+5超白+***+5钢化超白***-E中空玻璃(带电动遮阳*叶),性能需满足建筑设计的基本要求(气密性不低于**/****-****中外窗气密性能7级;抗风压性能不低于**/*****-****中外窗抗风压性能5级;外窗水密性不低于**/*****-****中的3级;隔声性能不低于****;保温性能功能:门窗整体满足保温性能分级值的6级;地下室门窗不需设置电动遮阳*叶,窗井通风铝合金*叶窗采用国内优质铝材防水*叶,颜色与门窗颜色*致,必须满足国家验收规范,详见门窗大样图。(总包预留内遮阳电源,门窗单位负责将电缆穿至预留内遮阳电源盒并完成开关安装)。具体见技术要求。 |
本工程施工分为两个组团:第*组团:开工日期 **** 年 **月 1 日,完工日期 **** 年 ** 月 **日,总工期 ** 日历天。以发包方通知为准。第*组团:开工日期 **** 年 3 月 1 日,完工日期 **** 年 4 月 **日,总工期 ** 日历天。以发包方通知为准。 |
|
** | ********** | 大连鲁能金石滩美丽汇项目**-**、**-2、**-***、***号楼智能化工程 | 大连鲁能金石滩美丽汇项目**-**、**-2、**-***、***号,项目位于大连金石滩度假区金石广场南侧,总建筑面积:*****.**平方米。 | 包含但不限于大连鲁能金石滩美丽汇项目智能化系统供货、安装调试、验收取证等,具体内容详见招标图纸、工程量清单为准。 | 总工期:**天,计划开工日期****年**月5日,计划完工日期****年**月**日。 |
|
** | 文安鲁能美好生活小镇*期石材幕墙工程*标段 | 项目位于河北省廊坊市文安县鲁能生态区内,项目地块位于园区南区东部,美好生活小镇*期工程*标段由**栋单体庄园组成,建筑层数为地上*层,地下*层。 | 文安鲁能美好生活小镇*期石材幕墙工程*标段,共计**栋楼,包括石材幕墙、钢龙骨和预埋件施工、防火隔离带、局部真石漆及线条、室外栏杆、露台、阳台、装饰金属构件、楼体壁灯等楼体照明管线及灯具采购和安装等。具体详见图纸及工程量清单。
| 非展示区:计划开工时间****年5月**日,计划完工时间****年**月**日,总工期***日历天。 展示区:计划开工时间****年11月1日,计划完工时间***0年12月**日,总工期60日历天。 |
| |
** | 文安鲁能美好生活小镇*期景观工程*标段 | 项目位于河北省廊坊市文安县鲁能生态区内,项目地块位于园区南区东部,美好生活小镇*期工程*标段由**栋单体庄园组成,建筑层数为地上*层,地下*层。 | 1、*标段范围内展示区及大区景观铺装、景观小品、室外家具、园林给排水、园林电气及照明、绿化种植及施工图设计范围及合同清单内其它内容。 2、*标段范围内市政道路立道牙及以内的沥青路面、石材铺装由市政单位施工。其它园林道路由景观单位施工。 | 展示区开工日期 **** 年 ** 月 **日,完工日期 **** 年 3 月 ** 日,总工期 *** 日历天; 大区开工日期 **** 年 ** 月 1 日,完工日期 **** 年 ** 月 ** 日,总工期 *** 日历天; |
| |
** | 文安鲁能美好生活小镇*期铝合金窗工程 | 项目位于河北省廊坊市文安县鲁能生态区内,项目地块位于园区南区东部,美好生活小镇*期由**栋单体庄园组成,建筑层数为地上*层,地下*层。 | 文安鲁能美好生活小镇*期铝合金窗工程,共计**栋楼,包括钢副框、门窗、天窗、窗井、隐形纱扇等的制作、加工、运输、安装、成品保护及工程验收。具体详见清单及图纸。
| 非展示区:计划开工时间****年5月**日,计划完工时间****年**月**日,总工期***日历天。 展示区:计划开工时间****年**月**日,计划完工时间****年**月**日,总工期**日历天。 |
| |
** | 文安鲁能美好生活小镇*期项目室外管网工程 | 项目位于河北省廊坊市文安县鲁能生态区内,项目地块位于园区南区东部,美好生活小镇*期由**栋单体庄园组成,建筑层数为地上*层,地下*层。 | 文安鲁能美好生活小镇*期室外管网工程,室外给水、重力排水、雨水、压力排水系统及附属设施施工,包括土方开挖及回填夯实,管沟基层、管线敷设及相应系统试验。室外给水、排水、雨水系统等与园区已建市政管道连接施工,*体化地上给水设备(含控制/电源箱)施工,给排水设备(消防系统除外)的安装、调试、打压及附属设施施工,各种水系统冲洗及试验。园区内道路施工,包括路床土方开挖夯实、路基及面层施工,以及与已完成的道路对接施工等。所有弱电井、弱电手孔井、井盖安装及各井之间、与建筑物弱电进户套管连接、与弱电设备箱连接的所有管路敷设、铺设管路所需的土方开挖回填及夯实,其中包含与各单体楼栋预留弱电进户套管的对接、与园区内弱电井的对接,水表远传线路管路敷设及安装。具体详见图纸及工程量清单,发包人有权根据工程实际情况调整承包人工程范围及材料供应方式。 | 1.展示区: 计划开竣工日期:****年**月**日--****年**月5日,绝对工期**日历天 2.大区: 计划开竣工日期:****年4月1日--****年**月**日,绝对工期***日历天 |
| |
** | 吉林漫江生态旅游综合开发项目温泉中心市政景观工程项目 | 本项目位于吉林省白山市长白山鲁能胜地。 | 工程包括园区土建工程(泡池、挡土墙、凉亭基础及结构)、园区景观工程(苗木种植、园区小品、雕塑、坐凳、木围栏、喷泉、凉亭、水榭、木平台、小溪、景观墙、室外家具、标识标牌)、园区配套工程(给排水工程、弱电工程(套管及井室)、电气工程(套管、井室及电缆、喷灌工程、景观照明工程)、园区道路工程(沥青路及道路划线、石材道路、方砖路)等。 | 总工期:***天,计划开工日期****年**月1日,计划完工日期****年9月7日。 |
| |
** | 吉林漫江生态旅游综合开发项目温泉中心温泉专项工程 | 本项目位于白山市抚松县漫江镇鲁能胜地。 | 包括红线内室内、外泡池给排水管道、循环水管道的安装(含土方开挖、回填);给水阀门井的砌筑(含阀门安装);废水管道及检查井的砌筑;汤屋区泵房内设备采购及安装;温泉井井室施工;温泉井至温泉机房管道施工;****米温泉深井泵及配套管线采购及施工;温泉机房内所有设备(包括但不限于水箱内设备、板换、砂缸及所有设备的控制系统及电源线)的采购及安装等。 | 总工期***天。计划开工日期:****年**月1日.以工程启动会召开时间为准。计划完工日期:自工程启动会召开之日起***天内完成。 |
| |
** | 河北康保广恒新能源有限公司康保*期风电场风机高电压穿越和变频器技改项目 | 本项目位于河北省张家口市康保县鲁能康保*期风电场。该项目涉及康保*期风电场**台华锐***风机的改造,计划将每台风机的2台原功率变频器更换为1台具备高电压穿越能力的功率变频器,为变桨变频器增配1台降压变压器并进行软件升级,并完成关于高电压穿越的主控系统升级,以满足国网冀北电力对该风电场的高电压穿越能力要求,同时降低设备故障率。该项目还将完成关于发电量提升的主控系统升级,以提高**台华锐***风机的发电量。 | 康保*期风电场**台******机组的高穿改造、变频器下置改造以及配套电气、机械和水冷改造,机组的发电量提升技改,上述改造内容的设计、物资选型及提供、施工和服务工作。改造完成后风机具备*次调频功能,完成机组和无功设备的高低穿抽检和验证工作并取得报告,完成机组的电磁暂态和机电暂态建模仿真和验证工作。 | 计划开工日期:合同签订后3个工作日内,总工期**天。 |
| |
** | 内蒙古新锦风力发电有限公司伊和乌素风电场*期无功补偿装置技术改造 | 伊和乌素风电场位于内蒙古鄂尔多斯杭锦旗境内,环境温度范围-**℃至+**℃,平均海拔约为*****-*****。安装有***台金风***/***风电机组,总容量为****,分两期建设,每期容量**.***,站内有2台********主变,1#主变压器****侧电容器组容量******,2#主变压器****侧***无功补偿装置容量******。依据《华北能源监管局关于印发内蒙古电网新能源“两个细则”(试行)通知》(华北监能市场【****】***号)《内蒙古电网风电场并网运行管理实施细则(试行)》,第*章第**条第(*)项中2.***调节合格率考核相关要求,伊和乌素风电场***调节合格率不满足要求。计划对伊和乌素风电场*期无功补偿装置进行技术改造。 | 包含但不限于: (1)拆除原无功补偿装置成套设备,包含但不限于隔离开关、相控电抗器、滤波电抗器、滤波电容器,*次电缆、*次控制系统及相关接线。 (2)新增相应容量的水冷直挂式***成套装置、控制保护系统及监控系统,以及*次电缆、相应*次接线、工程附件等。 (3)新增成套设备安装于已拆除设备基础上的所有土建施工。 (4)原有两套铠装移开式金属封闭开关设备继续延用,型号为*****-**.5,户内高压真空断路器型号为****-**.5/*****-**.5,使用前对保护装置及**进行适用性确认,如不满足要求,由承包方进行适用性改造。需进行必要的维护及试验,确保开关柜正常。开关柜配套保护装置是否需要更换需承包人具体测算后提供技术方案,且方案通过发包人的审核后方可实施。 (5)承包人提供的设备具有国家认定相应资质的机构出具的型式试验报告或检测报告。承包人联系电科院等第*方权威部门对*、*期无功补偿装置进行响应速度测试,并出具正式检测报告。承包人负责沟通协调电网公司将新增***装置接入调度***系统,并出具***相关试验报告,获得电网公司认可,取得***设备允许投运批准。接入调度***系统时如需***厂家配合,承包人负责协调。 (6)承包人解决场站另*套无功补偿装置水冷系统温度高问题。 (7)承包人重新敷设*期主变原有接地电阻柜*、*次电缆并接线。对相关保护定值进行核算,确保接地电阻柜正常运行。相关电缆、端子等所需材料由承包人承担。 (8)承包人提供部分备品备件及仪器仪表。 (9)承包人须提供涉及该服务项目的设备图纸及操作手册等并对场站人员进行现场培训。 (**)承包人自行承担作业所需的设备、工器具、人员、食宿、车辆使用等全部费用。 | 总工期:**自然日。(开工日期以合同签订后甲方通知为准) |
|
附表*:
投标人专用资格要求
包号 | 项目名称 | 资质业绩条件 |
** | 优山美地D区***大户型门窗工程 | 1.企业资格要求:投标单位为****-****年度铝合金门窗北部区域资格预审入围单位。 |
** | 大连鲁能金石滩美丽汇项目**-**、**-2、**-***、***号楼智能化工程 | 1.企业资格要求:投标单位为****-****年度公建智能化资格预审入围单位。 |
** | 文安鲁能美好生活小镇*期石材幕墙工程*标段 | 1.企业资格要求:投标单位为****-****年度住宅幕墙A级资格预审入围单位。 |
** | 文安鲁能美好生活小镇*期景观工程*标段 | 1.企业资格要求:投标单位为****-****年度园林景观A级资格预审入围单位。 |
** | 文安鲁能美好生活小镇*期铝合金窗工程 | 1.企业资格要求:投标单位为****-****年度铝合金门窗北部区域资格预审入围单位。 |
** | 文安鲁能美好生活小镇*期项目室外管网工程 | 1.企业资质要求:具有市政公用工程施工总承包*级及以上资质。 |
** | 吉林漫江生态旅游综合开发项目温泉中心市政景观工程项目 | 1.企业资格要求:投标单位为****-****年度园林景观A级、东北区域资格预审入围单位。 |
** | 吉林漫江生态旅游综合开发项目温泉中心温泉专项工程 | 1.企业资质要求:具有机电安装工程专业承包*级或机电安装总承包*级及以上资质; |
** | 河北康保广恒新能源有限公司康保*期风电场风机高电压穿越和变频器技改项目 | 1.企业资质要求:营业范围具有风力发电机组技术开发能力或技术咨询、技术服务资格。 |
** | 内蒙古新锦风力发电有限公司伊和乌素风电场*期无功补偿装置技术改造 | 1.企业资质要求:具有无功补偿装置研发、生产等资质。 |
附表*:
购买标招标文件要求
请有意参加投标者按照招标文件获取时间的规定,依照后附的购买招标文件格式要求提供相关文件并发至项目经理邮箱********@***.***,邮件标题为“所投包号-公司全称”,发送后如在*小时内未收到回复邮件,电话联系项目经理确认。购买成功后方可获取招标文件。未按要求提供购买招标文件格式文件、未得到项目经理确认或逾期办理购买的,将不予受理。
购买截止时间为****年9月**日**:**。
购买招标文件格式:(以下文件未按要求填写、填写不完整或未按要求签字盖章,将不予受理)
购买标书需提供的信息(该页提供可编辑版)
招标编号:XX
序号 | 项目名称 | 购买标包 | 投标人名称 | 联系人 | 联系电话 | 邮箱 | 企业性质(民营或非民营) |
1 | **工程 | 包 ** |
|
|
|
|
|
本人(姓名)系(投标人名称)的法定代表人,现委托(姓名)为我方代理人。代理人根据授权,以我方名义购买招标文件和处理有关事宜,其法律后果由我方承担。
委托期限:。
代理人无转委托权。
附:法定代表人身份证明及委托人身份证明
投标人(盖单位章):
法定代表人(签字):
身份证号码:
委托代理人(签字):
身份证号码:
日 期:年月日
法定代表人身份证明(该页提供扫描件)
投标人名称:
单位性质:
地址:
成立时间:年月日
经营期限:
姓名: 性别:年龄:职务:
系(投标人名称)的法定代表人。
特此证明。
投标人(盖单位章):
日期: 年 月 日
APP
联系客服
电话
返回顶部